Regulator przepływu

Witam,

Proszę o przedstawienie oferty handlowej ostatecznej, nie później niż do
22.02.2018 r. godz. 11.00 na dostawę niżej wymienionych pozycji:
2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM5-32/10Qp1MPa – 2szt.

Części do Piły PTS 400

Oferta powinna zawierać:
- Cenę jednostkową w PLN wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Wartość oferty powinna być kwotą ostateczną.
- Cena przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie czynniki wpływające na jej poziom (materiał, wykonanie, dostawa, rozładunek).
- Termin realizacji – możliwie w najkrótszym terminie! Proszę wskazać możliwie jak najszybszy termin realizacji.
- Forma płatności (preferowany przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.)
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości przedmiotu Zamówienia bez podania przyczyny.
- Okres związania ofertą (preferowany minimum 30 dni).
- Warunki gwarancji: preferowana producenta lub minimalna, wskazana przez Zamawiającego.
- Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym do złożenia nie zostaną rozpatrzone z zastrzeżeniem braku konieczności zwrotu do oferenta.
Kryterium decydującym o wyborze Dostawcy/Wykonawcy jest cena lub jeśli stanowi to istotny warunek zamówienia cena plus jakość zamawianych materiałów lub urządzeń/usług, termin dostawy oraz warunki płatności.

Istotne warunki Zamówienia
W przypadku otrzymania zamówienia obowiązują kary umowne:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo
do naliczenia następujących kar umownych:
a) W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto;
b) W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto;
c) Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji określonego w harmonogramie z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po 0,2 % wartości netto wynagrodzenia za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5 % wartości netto wynagrodzenia
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
d) Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający
ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek.
2. Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji i rozwiązania Umowy
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulowania prawa rozwiązania Umowy wraz z karą przysługującą za to rozwiązanie
z prawem naliczenia kary umownej za opóźnienie.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły
wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy
w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 6.
7. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 5.
8. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
a) Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu.
Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”;
b) W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej
Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień
wynikających z niniejszego paragrafu.
9. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działania nie
ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.
10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
Integralną częścią zapytania jest załącznik „Istotne warunki zamówienia”. Oferta złożona bez uwag do załącznika oznacza akceptację warunków.